- 相关推荐
工程劳务大清包简单合同（精选14篇）
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的地位越来越不容忽视，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的工程劳务大清包简单合同范本（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程劳务大清包简单合同 1
甲方：
乙方：
上海419论坛 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：
一、工程名称：
厂房;
上海419论坛 二、工程地点：
沭阳县官墩乡;
三、清包工;
上海419论坛 四、承包范围：
本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责;
上海419论坛 五、开工日期：
上海419论坛 _____年_____月____日(具体时以发包人通知单为准);
六、工程单价：
按每平方米43元计算;
七、付款方式：
工程开始到一层现浇面结束，五日内付工程款量的20%，二层现浇面结束后五日内付工程量的20%;三层现浇面结束后五日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后五日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;
上海419论坛 八、双方责任：
1、甲方向乙方提供一套完整的图纸，相互交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否则后果自负;
上海419论坛 2、乙方配备现场施工用电至电箱;
上海419论坛 3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，安全文明施工;
4、上报施工队人名单，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险;
5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;
上海419论坛 6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚;
九、工期延误
如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间则相应顺延;
十、违约责任
乙方施工人员必须戴好安全帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进行经济处罚500/次;
上海419论坛 十一、质量管理
质量等级，合格，乙方必须按甲方的.技术方案和规程进行施工;
十二、施工安全、施工生产目标承诺
1、杜绝重大安全事故，事故后果由乙方承担;
上海419论坛 2、杜绝设备、火灾事故;
上海419论坛 3、安全生产、文明施工;
上海419论坛 十三、合同有效期限
上海419论坛 自_____年_____月____日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;
十四、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁;
十五、本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!
甲方(公章)：_________
上海419论坛 乙方(公章)：_________
上海419论坛 法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
上海419论坛 _________年____月____日
上海419论坛 _________年____月____日
工程劳务大清包简单合同 2
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲方将所建的"经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)所涉及的瓦工、木工、钢筋、架子工的施工任务，以人工费清包形式承包给乙方。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，签订以下协议，以资双方共同遵照执行。
一、工程概况：
1、工程名称：经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)
上海419论坛 2、工程地点：江苏镇江市经十二路西，镇大铁路南(丁卯经济园区)。
3、本工程为框架/剪力墙结构地上22层，地下1层。
4、总建筑面积：37341.00m2(建筑面积按设计图纸及变更通知为计算依据)。
二、本工程质量标准：合格(按市文明工地标准施工、优质结构)。
上海419论坛 三、承包工种和工作范围
不含以下工作内容：
(1)外墙保温
(2)外墙贴面
(3)内外墙的油漆、涂料
上海419论坛 (4)公用部位、卫生间的装饰
上海419论坛 (5)防水工程 。
一)、承包工种：
1、泥工(清包带粉刷条等辅材、带工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、浇拌机、振动机械、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备。
2、木工(大清包，带模板、带方木、铁钉、铁丝、螺杆、立模加固等辅材、带手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、电锯、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。
3、钢筋工(清包带铁丝等辅材、带电焊机、切断机、弯曲机械、手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。
4、架子工(大清包，带钢管、扣件、含木工立模钢管扣件、安全网上海419论坛、竹笆、铁丝等辅材、带手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。
上海419论坛 二)、工作内容：
泥(瓦)工
上海419论坛 1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费。
上海419论坛 2、设计图纸范围内的泥土施工工程所有的工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板，层面工程墙体拉接钢筋预埋或植筋、粉刷喷浆、粘布、网等)及与建筑物相连的台阶、散水、坡道、排水沟等附属工程。包括：临设搭设、输送泵的安装就位，砼输送管和支架的安装，拆除，清理及进出场，砼场内运输浇筑，落地灰清理、砼灌注桩的冠梁、结构模板下的砂浆封堵、拆模后的楼层清理、楼层内所有预留洞口的封堵、外架基础的浇捣，人货电梯司机，基坑开挖过程中配合机械作业的挖土，人工清余土，人工配合回填，挖土机械局部挖不到位和桩间清土及劳动车的水平运输，基坑、洞口等临边防护，现场和基坑排水所需的水泵、水带，基坑及明沟排水、抽水用工，养护砼和养护砼所用的水管和人工，规范20cm范围内基坑人工清底工作，外架的不定期清理，地下室内外墙清理，防水保护层施工，配合各级领导检查时用工，后浇带的施工，场内外文明施工清理等工作内容(如设计图纸变更，增加的工作量由施工长予以签署工单，项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内材料水平和垂直运输，在现场范围内的不再予以办理签证。
3、二次结构砼浇筑、墙体砌筑、粉刷、楼地面及屋面的清理、找平面层等与之相关的一切工作内容。
木工：
上海419论坛 1、包人工、包辅料、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。
上海419论坛 2、施工蓝图范围内的木工施工工程的所有工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板、人防要求的预埋铁件等)，包括配合各级领导检查时用工，所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码(含钢管支撑、扣件、模板和方木等)，模板的制作安装拆除，场地清理清扫，材料清理、归库码朵，扒钉，刷油，木方过刨，梁头、阴角砼崭除，埋、拆泡沫板，各种预埋件(含止水拉片、安装预留洞(孔)及后浇带的预设、防护和后期支模、撤除，涨模砼的崭除、穿墙螺杆洞的水泥灌注、顶板预留施工洞口的吊模和砼浇灌等与之相关的一切工作内容。(如设计图纸变更，增加的工作量由施工长予以签署工单，项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输，在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程：散水、排水沟、台阶等。
钢筋工：
1、包人工、包钢筋接头、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。
上海419论坛 2、施工蓝图范围内的钢筋工施工工程的所有工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板等)及建筑物外围2米以内附属工程。包括：配合各级领导检查时用工，后浇带的施工，场内外文明施工清理等工作内容(如设计图纸变更，增加的工作量由施工长予以签署工单，项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输，在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程：散水、排水沟、台阶等。
3、包括所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫，废旧材料清理、归库码朵、装车，钢筋放样、制作、绑扎，电渣压力焊、套丝等与之相关的一切工作内容。
架子工：
1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。
上海419论坛 2、包括：基坑的防护塔设和撤除，四口五临边安全防护、警示油漆、挂安全标语、塔设钢筋棚、木工棚、安全通道等一切防护设施，配合各级领导检查时用工，甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内距离的材料水平运输和垂直运输，在施工内的甲方不再予以办理任何签证工单等。包括所用材料进出场内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫，废旧材料清理、归库码朵、装车，钢管、扣件的调整等与之相关的一切工作内容。
四、乙方应自备施工机具及辅助材料：
上海419论坛 1、泥工：乙方应自行配置施工机械及辅助材料，甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱，供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括：混泥土及砌筑工方面：砼搅拌机、砂浆搅拌机、砼振捣棒、平板振捣器、翻斗车、铁锹、灰桶、电焊机、焊条、铁丝、三级配电箱及配电电缆、以及其他小型工具等与之相关的作业工具和辅材。
2、木工：乙方应自行配置施工机械及辅助材料，甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱，供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括：盘锯机、铁钉、铁丝、山型卡、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆、电焊机、电焊条、PVC线管、模板油、底板堵头、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。
3、钢筋工：乙方应自行配置施工机械及辅助材料，甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱，供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括：弯曲机、切断机、调直机、电焊机、电焊条、铁丝、垫块、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。
4、架子工：乙方应自行配置施工机械及辅助材料，甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部、)、钢管、扣件、二级配电箱，供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括：密目网、油漆、等外架外用辅材等与之相关的作业工具和辅材。
五、甲方责任：
1、甲方提供人员住宿、施工现场道路硬化的材料。
2、负责从业主指定电源点(水源点)至地面施工区的供电电源点(供水水点)。
上海419论坛 3、保障约定的材料供应，并负责按期运达现场。
上海419论坛 4、保障约定的机械设备按时供应，并负责乙方大型设备的安装调试、组织有关政府监管部门验收、取证。
5、负责控制轴线(大线)的测设、施工技术交底，指导性质量和安全措施交底、施工进度计划安排等工作。
上海419论坛 6、负责技术、质量、安全、文明施工的检查和监督工作。
7、负责结构主体和文明工地的申报和验收组织工作。
六、乙方责任：
1、爱护甲方提供的生活和水电设施;严格控制水电用量，并负责自己班组宿舍的安全管理工作。丢失、损坏或出现事故乙方自理。
2、负责与自己施工内容相关的甲供材料、设备的装卸、搬运和整齐堆放。
3、保证自备机械按时到场;负责施工区二级配电箱至三级配电箱的电线、电缆敷设和三级安装，以及三级箱至设备的自备电线、电缆供电。
4、负责结构构件的现场定位放(弹)线工作;认真领会施工技术交底、质量安全交底和进度计划安排，详细制定各项本职工作的落实措施，对施工过程中的质量、安全事故进行处理，并承担一切责任。
5、负责劳力组织和管理，加强施工人员的安全质量、遵纪守法、职业道德教育，自觉接受甲方和工程监理的检查、指导和监督。
上海419论坛 6、严守社会公德，搞好文明施工和宿舍文明，积极配合市容创卫、文明工地、优质主体等的检查和验收工作。
7、无条件的服从业主、监理和甲方的统一管理，施工中对上级任何管理人员不得顶嘴，更不许有吵闹事件发生。
8、严禁与其它班组发生冲突、打架、斗殴等，严禁吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生，严重者送交司法机关处理。
上海419论坛 9、严禁招收未成年人、老年人、残疾人等人员参与施工。
10、严禁不戴安全帽、赤膊、穿拖鞋、喝酒上班，严禁在工地和生活区随地大小便等不良行为。
上海419论坛 11、与其他班组积极的配合。
七、劳务人工费清包单价：总单价(泥土、木工、钢筋工、架子工)： 375.00元。
1、泥工(按文明工地标准施工)：126.00元/m2建筑面积。
上海419论坛 2、木工(按文明工地标准施工)：140.00元/m2建筑面积。
3、钢筋工(按文明工地标准施工)：正负零以上43.00元m2建筑面积,地下室钢筋：550.00元/t。
4、架子工(按文明工地标准施工)：66.00元/m2建筑面积
5、图纸上所有增减项目工程量按定额计算。
上海419论坛 6、以上劳务人工费清包单价为分配到上述各承包班组的价格，劳务公司不在
上述款项中收取任何费用。
7、劳务公司的承包管理费用按镇江市的规定收取。
上海419论坛 八、付款方式：本工程无预付款。
上海419论坛 1、乙方施工到五层结构封顶时，甲方按乙方已完成工程量的50%的工程款支付(完成的工程量需双方认可，双方认可工程量后15日内付款)。
上海419论坛 2、乙方施工到十五层结构封顶时，甲方按乙方已完成工程量的50%的工程款支付(完成的工程量需双方认可，双方认可工程量后15日内付款)。
3、乙方施工到结构封顶时，主体结构经质监部门初验收合格后10日内，甲方付乙方已完成工作量的60%的工程款。
4、二次结构工程款的支付：所有粉刷工程完成后，经验收合格后30日内甲方支付乙方已完成工程量的80%的工程款。
上海419论坛 5、乙方100%完成合同约定范围内的工程量后，其完成的工程量经质监部门验收合格后30日内甲方付至乙方总工作量的90%的工程款。
6、余歀竣工验收一年半内、保修期结束30天内付清。
7、为确保春节前农民工工资的保障，乙方工人进场前需经甲方验资确认后方可进场，否则一切责任有乙方负责。如果因甲方原因不能按时进场，甲方当日内无条件退换保证金(本协议终止，并承担相应赔偿)。如春节前乙方不能按时发放农民工工资，一切责任由乙方承担，甲方按乙方已完成工作量的.60%结算支付(并扣除给造成甲方损失的金额)，同时甲方无条件终止本协议，合同履约金不退还。
8、以上工程款的支付必须确保农民工工资的发放，劳务公司不得截留，否则产生的一切经济及法律责任均由劳务公司承担，与甲方无关。
九、施工工期及进度计划：
1、施工工期：从接到甲方的进场通知之日起：主体结构210日，300日竣工。
2、根据甲方与总承包方签订的合同工期，确定本工程的施工工期。乙方必须按照甲方下达的周、月工程进度计划合理调配施工机械和劳动力，精心施工，确保工程进度计划和施工工期顺利完成。
3、必须按甲方的意图组织施工，并按甲方计划的进度要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对施工进度、安全、质量的检查和监督。工程实际进度与计划进度滞后时，乙方须按甲方提出的整改措施加以落实。
上海419论坛 4、若因乙方缺乏施工人员及自身材料不能及时组织到位，而影响甲方进度计划的实施，导致工期延误，乙方须承担一切经济损失(提前或延误奖惩____元/天)。若因甲方原材料供应原因，造成乙方施工人员停工待料，同等处罚并承担由此而造成的乙方误工损失，工期顺延。
十、施工要求与质量控制：
1、乙方须认真按照《建筑工程施工质量验收标准》、规范和设计图纸以及甲方依据合同约定发出的指令组织施工，随时接受甲方的监督、检查，为检查验收提供方便条件。
2、施工过程中，工程质量达不到约定的质量标准，乙方须按甲方要求立即拆除，重新施工，进行整改，直到符合约定标准;因乙方原因达不到约定质量标准，由乙方承担因返工所造成的材料、工期延误的损失;工期不予顺延。
3、乙方必须确保结构一次验收，若因乙方原因造成达不到验收标准，则乙方承担甲方的一切材料、工期延误的损失。
4、乙方因工程质量达不到约定标准，乙方应在甲方通知4小时内派人进行修凿和整改，并使之达到工程验收条件，乙方4小时内未予以答复和安排专人修凿和整改，甲方可另行安排人员进行修凿和整改，其发生费用在乙方结算款中双倍扣除。
5、乙方必须按施工规范进行施工，做好工程质量自检工作和记录、工序交接记录。甲方所下达的各项施工技术交底，乙方须严格按照施工规范执行，精心组织施工，配合甲方质量检查评定。因乙方施工不当，造成工程质量问题所引起的返工、罚款、材料损失、工期延误等均由乙方承担，甲方在支付乙方的人工费结算款中直接扣除。若甲方派人整改、处理，所发生的费用亦在乙方承包款中双倍扣除。
十一、安全：
上海419论坛 1、乙方应严格执行安全施工规程，遵守安全施工制度，落实施工现场安全施工措施，承担由于自身责任造成的各种罚款及经济损失。乙方应严格按照安全操作规程施工，若因乙方在施工过程中违章、违规而发生的一切安全事故均由乙方自行承担一切责任及经济损失。
上海419论坛 2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度，严格按照标化工地标准组织施工，并随时接受相关安全检查人员和甲方依法实施的检查监督，采取必要的安全防范措施，消除安全隐患，由于乙方不遵守安全规章制度或措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用，由乙方承担。
3、乙方在甲方现场安全管理人员配合下，应对其施工现场的所有施工人员进行三级安全教育，并建立相应资料，乙方不得让没有经过安全教育的人员进场施工。
4、乙方在施工前应在工程所在地(江苏镇江市)依据实际情况为乙方职工办理相应安全生产保险和第三方责任险，其费用已包含在承包单价中，由乙方自行安排。乙方人员发生重大安全事故，乙方须尽力抢救，同时保护好现场，由乙方按有关部门的相关规定进行勘察、鉴定。事故定性后属乙方责任或乙方违章操作发生的事故，由乙方自行按国家规定进行经济补偿，甲方不负任何经济和行政法律责任，甲方应积极协助乙方做好善后工作。但具体善后工作由乙方具体安排和处理，甲方不直接面对乙方职工或家属。
上海419论坛 5、每发生一次安全事故罚伍万元;所有医疗费用乙方自理。
十二、违约：
上海419论坛 1、合同一旦签订，乙方不得随意违背合同约定，否则，任何费用不予结算，乙方自行退场。
上海419论坛 2、乙方必须组织技术过硬、精干的施工班组和技术管理人员，若应技术原因、质量原因、进度原因造成的重大质量事故、进度严重滞后等问题，甲方有权单方面终止合同，按已完工作量的60%结算并承担由此对甲方造成的一切经济损失和法律责任，乙方无条件退场。
上海419论坛 3、若乙方施工人员出现打架、斗殴、吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生，每次处罚5000元，若情节严重，甲方有权单方面终止合同，并移交司法机关处理，按已完工作量的60%结算并承担由此对甲方造成的一切经济损失，乙方无条件退场。
十三、其他：
1、合同约定的承包范围内一律不再出现点工;若发生合同约定外的借用工，乙方保证积极配合，不分普、技工每工日按150元进行结算。
上海419论坛 2、若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时， 甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出，交由其他承包人完成，乙方必须承担一切费用，并承担甲方由此造成的一切损失。乙方不得提出异议。
上海419论坛 3、乙方各班组施工人员必须服从甲方、业主方及监理工程师的指令，服从安排，令行禁止。如若置若罔闻，项目部有权加以处罚。
上海419论坛 4、乙方应按标化工地和文明工地标准组织施工，若甲方、业主、监理及政府有关部门在检查文明施工达不到约定要求，乙方应支付因自身原因所造成的处罚并承担由此造成的甲方未取得文明工地和优质工程的一切经济损失。
上海419论坛 5、乙方施工前必须提供职工花名册，并附有职工的身份证复印件，特殊作业人员上岗证(原件)。因用工不规范引起的处罚和其它相关费用由乙方负责。
上海419论坛 6、乙方有责任和义务管理好所属班组施工人员，严禁打架斗殴，严禁无关人员随意出入项目部办公室，有事请现场负责人或班组来项目部协商。
上海419论坛 7、乙方住宿人员必须遵守《宿舍卫生管理制度》，不得损坏寝室的公共物品。对损坏宿舍公物者，必须赔偿并加以处罚。
上海419论坛 8、所有施工现场职工一律在食堂就餐，不得在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅、煤油炉等煮饭炒菜工具，违者一律处以罚款300元/人次。
9、工完料尽场地清，当日事当日了，施工现场的基本准则，乙方务必遵守，务必保证施工现场的文明施工。如甲方派人处理，所产生的费用，由乙方双倍承担。
10、乙方现场施工班(组)长有义务配合施工长施工放线、弹线等工作。乙方必须提前三天申报材料计划，并经施工长签字认可，报送项目部材料部。
11、施工期间，乙方所使用的工具添置费、雨具、安全保护用品(安全帽、安全带)等费用，均由乙方自行负责承担。
12、本承包单价为甲乙双方最终确认价，自负盈亏。任何一方不得以任何原因、任何理由任意加价或减价。
上海419论坛 十四、本合同组成
上海419论坛 本协议一式六份，甲乙双方各执二份，司法部门和劳动监察部门各一份。本合同自双方签字之日起生效，在各种款项结算完毕后自动失效。本合同未尽事宜，双方协商解决并签订补充协议。
上海419论坛 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
上海419论坛 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程劳务大清包简单合同 3
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。
上海419论坛 一、工程概况：
1.1、工程名称：
上海419论坛 1.2、工程地址：乐山路与纬二路交叉口。
1.3、结构形式：高层剪力墙结构，地下一层地上33(27、18)层，地上层高2.9m， 3#、5#、6# 栋住宅总建筑面积约 4.71万m2 ，3#(2.03万)、5#(1.7万)、6#(0.98万)(竣工后按图纸和现行建筑面积计算规则为准)。
1.4承包范围：
上海419论坛 包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容
上海419论坛 (1)给水系统预埋及安装;
上海419论坛 (2)排水系统预埋及安装;
上海419论坛 (3)给水设备安装及调试;
上海419论坛 (4)采暖系统预埋(安装、地暖除外);
上海419论坛 (5)照明系统线路设备及开关预埋及安装;
上海419论坛 (6)避雷系统的安装;
上海419论坛 (7)消防水电系统的预埋(安装除外);
上海419论坛 (8)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及穿线;
1.5、承包方式：包工及小件
上海419论坛 1.6、承包内容：水、电系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温;所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收)，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。变更部分另增加人工费，地埋部分由外线施工队负责。乙方自行配备电焊机、水钻、电锤、套丝机、手提切割机等机械设备(甲方如有可无偿提供给乙方使用)。
上海419论坛 1.7、包小件：预埋线管接头、弯头、扎丝、胶水、胶带、胶布、穿线钢丝、电焊条。
二、工期要求：
1.1、3#楼：
上海419论坛 开工时间：___年___月___日。
竣工时间：___年___月___日。
上海419论坛 1.2、5#楼：
开工时间：___年___月___日。
竣工时间：___年___月___日。
上海419论坛 1.3、 6#楼：
开工时间：___年___月___日。
上海419论坛 竣工时间：___年___月___日。(开工日期以实际为准)备注：如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。
三、质量要求：
3.1乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。
3.2乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的.建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。
四、安全文明施工要求：
上海419论坛 5.1乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的绝对安全。
5.2乙方负责所有进出场材料的装卸，码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管。
上海419论坛 5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
五、双方义务：
上海419论坛 (一)、甲方义务：
1、向乙方提供施工图纸一套;
2、完成技术交底及安全教育、交底;
上海419论坛 3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。
上海419论坛 4、提供工程所需一切材料(小件由乙方购买)但不提供设备(甲方如有机械设备可无偿提供给乙方使用)。
上海419论坛 (二)、乙方义务：
上海419论坛 1、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准;
上海419论坛 2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期;
3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符;
上海419论坛 4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责，未经甲方允许不得随意离场、更换;但经一段时间磨合仍不能胜任其工作的应立即更换;
5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;进场材料自行装卸、码放、管理，施工现场必须按甲方统一规划堆放材料;
6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。
上海419论坛 六、安全事故处理：
上海419论坛 1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方承担。
上海419论坛 七、合同价款及支付方式：
上海419论坛 1、本合同以单价 24 元/建筑平方米包干，该总价已包括人工、机械、水电安装小件、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。
2.承包工程费用计算方法：
上海419论坛 2.1、包工总价(以竣工验收通过的建筑面积计算的实际量为准)为：￥ 24 元/㎡(固定单价，一次包死，不作调整)。
2.2、6#、5#、3#楼建筑面积总和约4.71万㎡。暂定总价：47100* 24 元/㎡= 1130400 元。 大写(壹佰壹拾叁万零肆佰元整)。
2.3、其中6#楼建筑面积：9825㎡，合计人工费用：9825* 24 元/㎡= 235800 元。大写(贰拾叁万伍仟捌佰元整 )。
2.4、5#楼建筑面积：17033㎡，合计人工费用：17033* 24 元/㎡= 408792 元。大写(肆拾万捌仟柒佰玖拾贰)。
上海419论坛 2.5、3#楼建筑面积：20367㎡，合计人工费用：20367* 24 元/㎡= 488808 元。大写(肆拾捌万捌仟捌佰零捌)。
3、付款方式
3.1.6#楼工程出±0.000地下车库一至六层施工完毕验收合格后付总价款的10%，七至十二层施工完毕验收合格后付总价款的10%，十三至十八层至主体封顶验收合格后付总价款的10%，二次结构施工完毕验收合格后付总价款的10%，水电安装工程施工完工付总价款的40%，工程全部完成竣工初验合格后付至总价款90%，本工程竣工验收合格后办理完最终结算一次性付至合同总价款的97%，余下3%为工程保修金，待二年保修期满后30天内无息付清。
上海419论坛 3.2.5#楼工程出±0.000地下车库及一至六层施工完毕验收合格后付总价款的10%，七至十二层施工完毕验收合格后付总价款的10%，十三至十八层施工完毕验收合格后付总价款的10%，十九至主体封顶验收合格后付总价款的5%，二次结构施工完毕验收合格后付总价款的5%，水电安装工程施工完工付总价款的40%，工程全部完成竣工初验合格后付至总价款90%，本工程竣工验收合格后办理完最终结算一次性付至合同总价款的97%，余下3%为工程保修金，待二年保修期满后30天内无息付清。
3.3.3#楼工程出±0.000地下车库及一至六层施工完毕验收合格后付总价款的10%，七至十二层施工完毕验收合格后付总价款的5%，十三至十八层施工完毕验收合格后付总价款的10%，十九至二十四层验收合格后付总价款的5%，二十五层至主体封顶付总价款的5%，二次结构施工完毕验收合格后付总价款的5%，水电安装工程施工全部完成竣工初验合格后付至总价款40%，工程全部完成竣工初验合格后付至总价款90%，本工程竣工验收合格后办理完最终结算一次性付至合同总价款的97%，余下3%为工程保修金，待二年保修期满后30天内无息付清。
3.4.甲方支付乙方合同价款时，乙方必须先向甲方财务部门提供全额专款收据并以转账的方式进行支付，(严禁将合同价款转移至合同主体以外的第三方账户)。
上海419论坛 九、争议解决：
上海419论坛 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、合同终止：
上海419论坛 乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。
十二、合同份数：
本合同一式六份，具有同等效力，由甲方执四份和乙方执贰份。
上海419论坛 甲方：(签字)盖章:___
____年____月____日
乙方：(签字) 盖章：____
____年____月____日
工程劳务大清包简单合同 4
发包方：(甲方)
上海419论坛 承包方： (乙方)
龙里龙山工业园综合配套服务暨生态移民安置用房项目工程，由乙方承包采用清包方式。因生产需要，甲方愿意将该工程劳务承包给乙方施工，由乙方组织有资质的施工劳务队相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的权利和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关法律、法规，经甲、乙双方共同商定达成以下协议，共同遵守执行：
一、 工程名称：龙里龙山工业园综合配套服务暨生态移民安置房
上海419论坛 二、 工程地点：黔南州龙里县龙山工业园
三、 承包范围及方式：____区____楼劳务清包
上海419论坛 四、 建筑面积计算规则：
上海419论坛 按现场所施工的实体建筑面积进行计算。计算方法：按贵州04土建定额规定计算建筑面积。
上海419论坛 五、工期及工期要求：
1、计划开工日期：年___年___月___日，如本工程在施工过程中因甲方或不抗拒因素影响，乙方应立即打申请报告申请工期顺延，如果因自身原因导致超出合同工期，则每天按5000.00元违约金进行处罚(最高处罚50万元)。
上海419论坛 六、质量：
乙方的施工质量从国家现行施工质量验收规范及设计图纸、施工说明、实际变更等技术文件为依据，乙方所施工的分布质量必须确保验收合格，达到国家合格工程标准，若达不到规范验收标准，造成的返工、包括工、料和业主方的经济损失由乙方全部负责。
七、乙方承包方式及内容：
1、基础工程：
上海419论坛 (1)桩头清凿、砖胎膜、承台、基础梁、垫层、抽水等全部工程施工(不包括土石方)，甲方只提供主材(钢筋、混凝土、砖和砂)，其余辅材均有乙方承担。
2、主体工程
(1)按图纸施工方案所有支撑模板的部分均属乙方承包范围，包括构造柱、女儿墙，天面结构、过梁、连续梁、窗台板、阳台、压顶、反边等工程内所有模板零星安装和拆模。
(2)分项工程的作业内容包括基础、主体阶段的所有模板制作、安装、拆除及周转材料场内转移。
(3)承包范围内所有砖砌体拉结锚固及装模时的钻洞、插放、固定、按图纸及技术交底要求操作。
(4)文明施工，工完场清。
上海419论坛 (5)后浇带模板安拆及施工缝模板安拆。
(6)负责放线及模板放样，并及时上报甲方复核。
(7)铁板预埋件制作安装。
上海419论坛 (8)穿墙杆螺母购买、清理;蝴蝶扣购买，模板内衬、穿墙套管等由乙方购买。
(9)自备料具：铁钉、铁线、棉线、测水平胶管、水鞋、手提电锯、钉锤、扳手、手锯、墨斗、及铅笔、卷尺、吊锤等。
(10)其他：
①、模板每使用一次就必须拔一次钉子，拔完钉子后归堆。
②、拆梁版模时，模板不能直接冲到楼面，高度超过2m用人工传递下来。
上海419论坛 ③、模板拆除后，木枋、模板、钢管、扣件及时转移或按不同规格、长度、好坏归堆在指定的地点，浇捣砼过程中必须安排两人以上施工人员值班和操作。
(11) 建筑物周边双排外脚手架的杂物不定期清理，任何时候应保持脚手架的干净整洁。
3、钢筋工程包括内容
(1)、整个工程所有的钢筋加工制作，安装、绑扎、预埋。自带钢筋加工机械。
(2)、钢筋加工包括：钢筋的冷拉、钢筋闪光对焊、柱子竖向钢筋加工并分运到每条柱电渣指定地点焊接好（包括电渣、焊机、￠28以上采用机械连接，乙方负责、钢筋垫块制作、分项工程的作业内容：基础、主体工程钢筋绑扎等所有钢筋工程均由乙方承包、剩余料归堆、转移、施工过程中的文明清理、工完场清。钢筋原材料进场后由乙方负责下车，乙方派人配合指挥堆放好。 自备料具，扎丝、扎钩、钢筋保护层吊架等。柱、墙、反梁脚定位钢筋的选择，墙体拉接筋的加工，预埋等。按图纸下料单施工，如由乙方原因造成不合格品，发生的一切费用由乙方负责。
(3)、其他：
钢筋设备的就位、安装、保养。 柱钢筋绑扎的简易架子（门式）搭、拆及归堆。工序绑扎后剩余钢筋收集后调运到半成品堆场分类归堆。 钢筋加工产生废料控制在2.5%以内，超过部分由乙方按进场价赔偿给甲方（费用直接从劳务费中扣除），废料由甲方处理，钢筋和焊接接头的试件取样，二次结构的构造柱所有钢材制作、安装。
上海419论坛 3、砼工程：
上海419论坛 （1）整个工程所有的砼施工，包括零星的（如：构造柱、过梁、连系梁、窗台板、卫生间及栏杆反边、天面层的防水线找平层等）。
（2） 砼工程均采用泵送混凝土。局部结构、零星砼采用人工上料机伴制，砼塔吊浇捣（人工由乙方负责）。
上海419论坛 （3） 分项工程的作业内容包括：泵管加固、遮挡砼用的钢丝网由乙方购买、砼振岛、砼二次过面等，砼二次过面质量达到优良，观感良好。
（4） 砼浇岛完成后，必须按施工规范覆盖养护或淋水养护、冬天保温柴火覆盖物由乙方负责，砼浇岛过程撒落的砼（特别是外墙剪刀墙上的砼）需清理干净。
上海419论坛 （5） 砼拆模后，必须对砼外观、尺寸、平整度、垂直度等进行检查，并按要求进行打凿、补混凝土、高标号水泥砂浆等处理。
（6） 砼表面必须清理干净，砼天花面板要求平整光洁，平整度控制规范以内.
上海419论坛 4、砌体工程：
所有砖砌体均由乙方承包（含天面隔热层板、明暗沟、散水）。乙方必须按图纸和施工规范施工，负责淋砖、运砖、预埋木砖、过梁、圈梁钢筋制作、绑扎等工作。自备料具： 铁铲、斗车、灰桶、灰刀等。
5、楼地面工程：
上海419论坛 （1） 楼地面：施工砼板时，平整度误差控制在2cm以内。卫生间要做好水泥砂浆防水层、柔性防水层、填煤渣砼面层，坡度按1%放坡到卫生洁具或下水口（贴砖不含在内），具体按图纸要求施工。
上海419论坛 6、各类施工机械、机器工具、外架工程等。
（1） 甲方负责施工用电到建筑物，用水用电安装按施工组织设计和安全规范施工。
（2） 塔吊、施工电梯及钢筋加工机械均由乙方按施工组织及施工进度要求提供，施工用的各类机械、工具设备、根据工程的需要随时增加所需要的数量。
（3） 施工机械资料要齐全，由乙方负责办理安装、验收及备案等手续，并配备有专职操作人员（保证做到持证上岗）。
（4） 塔吊、升降梯和外架须无偿提供给其他分项工程施工(栏杆、电梯、消防、人防、门窗、刮瓷、外墙漆、玻璃幕墙、电梯班组)使用。
7、验收：除甲方另行安排施工和建设方施工的项目外，其余工程全部由乙方完成，直到验收合格为止。
8、不含承包范围有：栏杆、电梯、消防、人防、门窗、刮瓷、外墙漆、玻璃幕墙、电梯房、防水、楼梯间公共区域贴砖和刚结构部份。外墙约定为外墙漆，如采用外墙面砖饰面另行根据当时市场行情协商计价。
9、保证金：甲乙双方签订合同时交适当定金，进场施工开始10日内交足 元合同违约金之后，且乙方不再向甲方交付任何保证金。
上海419论坛 10、保证金返还：为确保甲乙双方诚信，待乙方垫资施工至主体一半工程量，甲方返还乙方50%保证金，余下主体封顶后全部返还。
八、合同价款：
上海419论坛 1、乙方按合同承包内容、范围及质量、工期要求完成任务，承包单价为 元/m2包干，按以上所承包的分项工程及工作内容，此单价为一次性包干价，含工资补贴、病休、劳动社保、安全文明施工措施费等全部包括在次单价内，甲方不作其他任何补助。
上海419论坛 2、本单价不作任何工程税金，所有税金由甲方负责，但乙方应向甲方提供工人工资发放工资表。
上海419论坛 九、计算方式及工程款的拨付：
上海419论坛 1、结算方式：
上海419论坛 即结算建筑面积×本合同相应单价=总价(不含税)
1、 工程款的支付方式：
乙方从开工时起自垫资修建至工程主体验收合格(建设主管部门)后，一周内结算总价的60%(即全体框架按每平方252.00元支付给乙方)。乙方在本工程的垫资过程中如因资金不足等因素，造成工地停工，五日内不能复工，乙方无条件退场，所做工程量不予结算，民工工资由乙方自行负责，在施工过程中乙方因人力不能满足施工要求，甲方有权向乙方提供民工，工资在乙方工程款中扣除。
2、乙方完成全部工程量，竣工验收合格(建设主管部门综合验收)后一周内支付总价的97%，剩余3%保修在一年之内没有质量问题，甲方一次性退还所扣留乙方1%的保修金，第二年全部返完。若有属于乙方施工的'质量问题，乙方应无偿维修。甲方施工的工序必须与乙方施工进度同时跟上，乙方的垂直运输机械在乙方的工程量正常施工期间必须无偿供其他班组使用，不计任何费用，但如果因甲方的其他班组的进度不能跟上乙方，拖延了乙方的正常施工工期，乙方的垂直运输机械的造成损失费用均由甲方安排的班组负责。洗管设施、播料机械等费用全部由乙方负责，乙方必须听甲方指挥安排，确保安全文明施工。
十、甲方的权利和义务：
上海419论坛 1、负责向乙方提供施工图纸3套、并向乙方进行质量安全的技术交底。
上海419论坛 2、每月向乙方下达施工作业进度计划，并督促乙方按月完成。
上海419论坛 3、甲方按规定及时提供属甲方供应的建筑材料计划，如因甲方材料供应不及时而造成停工三天内不能复工，甲方需赔付乙方一切经济损失，延误的工期由甲方自负。
4、负责管理和监督控制进度、质量、安全文明施工等。
十一、安全：
在施工中，乙方必须按照工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全生产管理，做好自身的安全检查工作，消除事故隐患，必备专业的安全人员，随时配合安全检查人员的监督检查，若乙方违反甲方安全管理，甲方将视情节对乙方进行经济处罚。必须确保施工期间无重大安全事故，超出叁万元以外的经济损失(保险公司赔付后)，甲、乙双方按比例划分，甲方负责经济损失的80%，乙方负责经济损失的20%，甲方必须办理意外伤害不低于80万的工伤保险。本工程团体保险费用由甲方负责。
十二文明施工：
1、本工程在施工过程中，乙方必须听从甲方的指挥安排，服从甲方的管理，遵守项目部的各种规章制度，不得无理取闹和适用不文明用语，尊重上级领导检查工作，搞好班组三级教育，接受甲方的各种违章处罚，若拒签罚单，以人证和照片为准，罚款必须兑现。乙方在施工期间不得破坏生产和生活设施以及安全设施，不得随地大小便或倾倒垃圾及剩饭菜，保持现场及住房等整洁、卫生、文明。材料堆放整齐，做到工完料清，达到国家文明施工标准，若达不到标准，造成的一切损失和处罚由乙方全部负责，清洗槽和厕所由乙方修建并派专人每天清洗，甲方不支付任何费用。
2、乙方必须按现场文明施工管理有关文件规定进行施工。本项 目住宿、劳务用品、安全帽、带、绳等全由乙方负责，甲方不支付任何费用。施工期间，乙方工人不能住入工地，乙方负责在外解决，甲方不支付由此产生的房租水电费，乙方和各班组自行负责。
上海419论坛 十三、补充条款：
1、本工程因乙方垫资修建的过程中，若因乙方资金不足，拖 欠民工工资造成工地工人闹事，乙方承担甲方一切损失，包括名誉损失费。如因甲方原因造成工程停工超过5日，甲方须赔偿乙方所有投资利息和机械及钢管架料的租赁费。工人生活费按50元一天补贴，超过30天不能复工，乙方有权要求退场，甲方须结清乙方所有工程款，并在30天内结清给乙方的一切赔偿。
上海419论坛 2、因甲方到拨付进度款时未拨付，超过30天甲方应向乙方 支付本次拨款总额的违约金按3%/月计算，并即时结清进度款及违约金,而造成的工期延误带来的一切损失由甲方自行承担。
3、水电方面、甲方负责将水接通到现场;甲方只负责将电接 通至一级配电箱，其余全部由乙方负责。工料乙方自行负责，甲方不支付任何费用。乙方必备专业电工现场安装管理使用，达到国家用电标准要求。
十四、合同约定
上海419论坛 本合同一式肆份，甲方两份，乙方两份，双方签订之日起生效，未尽事宜双方另行协商签定补充协议，同具有法律效力，工完款清后自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
上海419论坛 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程劳务大清包简单合同 5
上海419论坛 发包方: （以下简称甲方）
承包方: （以下简称乙方）
一、工程名称：
上海419论坛 鼎盛铭园A区6#、7#楼
二、工程地点：
_______
三、承包方式：劳务清包（包括小型材料）
四、承包范围
上海419论坛 1、给定的施工图纸范围内自基础垫层开始到主体竣工验收过程的土建部分；并包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作（如塔吊司机、铲车司机、铲车用油和机械维修保养）、现场临建搭设（临建材料由甲方供应）。
上海419论坛 2、施工外墙脚手架，地下室外墙抹灰，地下室室内及室外周边回填土（回填至自然地坪）、堵架眼孔、阳台栏板。
3、小型材料：扎丝、铁钉、胶带、密封条、焊条、铁丝、靠杆、软水管包括手用工具等小型材料（平车以上甲方提供，以下为乙方自备）。
五、工期：随建设方给定工期而定。
上海419论坛 六、工程面积及单位：
1、此工程楼号6#、7#，总面积以合同约定计算图纸面积为准。
2、每平方工程包价：每平方米125元。不包括各种税金及费用，人工工资不论市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑风险系数。
上海419论坛 3、阁楼部分按标准层一层三分之二计算面积，阳台按面积一半计算，楼梯按垂直投影面积计算，不超过2.2m的楼层不计算建筑面积。
4、其它建筑计算法按现行建筑面积计算规则执行。如建设方变更通知下来还没做，无论难易程度应无条件执行，如已施工需要返工，根据返工的工程量套用河南2008土建定额中人工工日含量，给予每工日53元补助。
5、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单为准。
上海419论坛 七、付款方式：
起止±0.00甲方付乙方已完成工程量总价款的50%，进入标准层一层封顶甲方应付±0.00至现完成阶段内工程量总价款的50%，起止标准层四层甲方应付一层至四层阶段内工程量总价款的70%，主体交工后余款一次性付清。
八、双方责任：
1、甲方责任：
（1）、每个单体工程向乙方提供一套土建完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。
（2）、负责施工现场的.各项管理工作及周边关地供应到现场（钢材、水泥、砂、石子、砖等）。
（3）、给乙方配备现场施工用电（一个二级箱）、用水（每层留一个阀门）及生活用电、用水。
(4)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方责任：
上海419论坛 （1）、组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工，主要负责人保证吃住在现场。
上海419论坛 （2）、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守工地和小区内的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
（3）、严格规范施工，保证每个分项工程符合标准，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故及现场脏乱造成的损失及各种罚款。
上海419论坛 （4）、在施工过程中若发生安全事故，乙方应按有关规定立即将真实情况上报甲方及监理，在分清责任后乙方自行主动承担事故发生后的费用及损失。
上海419论坛 （5）、乙方对甲方提供的主材应保管好，注意节约用料，杜绝浪费，不得超过现行消耗量定额规定消耗指标，超过损耗指标，按甲方采购单价乙方全额向甲方赔偿，最后完工材料应分类堆放整齐。
（6）、乙方提前7天向甲方提交材料供应计划，经确认后，甲方按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。卸车由乙方负责，不可推拉怠慢。
（7）、每星期监理例会乙方负责人必须参加。工期每月排计划、每周排计划，乙方每月向甲方报工资表，一切内容均以书面形式上报。
（8）、乙方自备上岗证。
上海419论坛 九、施工安全施工生产目标承诺：
1、杜绝重大安全事故，死亡事故为零。
2、轻伤事故控制在五人以内。（每个栋号）
3、杜绝重大设备、火灾事故。
上海419论坛 4、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。
十、安全合同内容：
1、乙方必须严格按照甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任，若因措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由责任方承担。
2、乙方必须执行下列安全管理制度：
（1）、根据工程内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底书面材料，双方各执一份。
（2）、乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。
上海419论坛 （3）、乙方工人入场一律接受安全教育，合格后方准进入现场施工。
上海419论坛 （4）、乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。
（5）、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
上海419论坛 十一、现场文明施工及其人员行为的管理：
上海419论坛 1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，必须符合项目部现场标准化布置的要求，按公司的规定执行。
2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。
上海419论坛 3、乙方工人和管理人员要举止文明，行为规范，遵章守纪，对人有礼貌，禁止上工时喝酒寻衅闹事。
十二、 保险：
乙方必须为从事危险作业的工人办理意外伤害保险，支付保险费用。如不办理，甲方有权代办，费用从乙方工程款中扣除。
十三、违约责任：
（1）、乙方违约有甲方使情节严重酌情处理。
上海419论坛 （2）、乙方所有违约金及罚款在每次支付工程款时，甲方有权全额扣除。
上海419论坛 十四、合同有效期：
上海419论坛 自___年___月___日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。
上海419论坛 十五、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁。
上海419论坛 十六、本合同一式四份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效：
甲方负责人：
乙方负责人：
工程劳务大清包简单合同 6
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
上海419论坛 为明确责任，保障双方的权益，保证工程发、承包工作的顺利进行，根据本工程的具体情况，经甲乙双方充分，特订立本合同，本合同是甲乙双方真实意思的表示，双方一致同意按合同条款执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围：
四、工程内容：配合机器挖土、挖桩间土、土方和灰土回填、地下和地上工程主体施工(未包含电渣压力焊、铁件、马镫、支架制作)砌筑墙体、搭设脚手架及挂安全网等满足安全生产、文明施工的其他工作内容，达到主体验收的条件。
上海419论坛 五、承包方式
上海419论坛 1、人工费(劳务费)清包。
2、对乙方承包范围内的工程实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。
六、合同价款
上海419论坛 1、最终以双方实际审定的建筑面积(含地下室)乘以____元/M2结算。
七、施工日期
上海419论坛 主体必须在否则每拖延一天罚总承包价款____‰ 。
上海419论坛 八、付款方式
上海419论坛 1、根据项目部向建设单位每月报量(完成量)项目部收入人工费的____%付给乙方工程款。
上海419论坛 2、工程主体竣工验收合格后，60日内办理完结算，结算完毕后两个月内，甲方支付剩余工程款至结算款的___%
上海419论坛 3、其余 保修金，自工程竣工验收合格之日起满一年后一周内付清。
上海419论坛 九、工程质量
1、乙方应严格按设计施工图、国家现行施工验收规范要求施工，否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方负责。
上海419论坛 2、工程质量达到国家规定的合格标准(其中混凝土实体质量必须达到清水混凝土要求)。
十、工程签证
1、 施工期间原则上不再发生清工，如确有必要必须事先征得分公司主管经理同意，所需资料齐全，签证经项目经理签字，分公司主管经理批准审核后方为有效。清工单价为每工日___元整。
上海419论坛 2、 在施工中，如设备故障维修、停水停电、商品砼不按计划到场所产生误时、误工由项目经理核实，分公司主管经理批准审核后方可具实调整。
上海419论坛 十一、隐蔽工程验收
上海419论坛 分部分项工程达到隐蔽条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方，并提供有关合格资料，经监理及甲方验收合格并签字后即可进行隐蔽;未经甲方签字，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求乙方剥露重新验收，如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，甲方有权进行重新验收，全部责任及费用由乙方负责;工程各项验收按《建筑工程统一验收标准》规定执行。
十二、甲方工作
上海419论坛 1、开工前向乙方提供施工图纸2套，乙方应妥善使用和保管。
2、组织乙方进行图纸会审，负责对乙方工长和技术员进行技术交底。
3、甲方有权对乙方在施工过程中的工程进度、质量、安全生产、文明施工进行监督。达不到要求时，提出整改要求，直至勒令退场。由此造成的经济损失甲方从乙方已完工程量中扣回。
4、负责施工现场三通一平，临建办公室、库房、食堂、宿舍、厕所的搭设，数量视情况另议。
5、施工现场的临时供电接线由甲方负责。如乙方自行接线所发生安全事故的责任和经济损失由乙方负责。
6、负责甲方提供的施工用设备安拆和调试。
上海419论坛 十三、乙方工作
1、乙方负责工地现场临时设施、道路、管线的保养。
上海419论坛 2、现场管理人员，在施工过程中，甲方认为乙方工作人员不称职时，可要求乙方进行更换。
上海419论坛 3、工地实行周会制度乙方应在每周(一)下午将《周进度计划》报送甲方，《周进度计划》包括上周计划完成情况、存在的问题和本周施工计划。
4、乙方应承担在本工程移交前的成品及半成品的保护责任。
上海419论坛 5、为保证施工质量，对于施工难点、业主易投诉的地点以及标准间，乙方先报施工方案，并做样板，经甲方确认后方可大面积施工，否则由此产生的'一切责任由乙方负责。
上海419论坛 6、乙方在施工过程中必须根据业主在销售过程中的需要，积极配合售楼处样板房及形象展示等工程的施工。
7、乙方项目管理人员在工程项目施工期间(包括准备和收尾阶段)，必须专职在岗，不得兼任其他任何职务，如需变更人员安排等，必须提前书面通知甲方并经同意方可执行。
8、乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的，必须由缺席者委托代理人参加，乙方应落实周例会所决定的各项事宜。
9、乙方施工过程中产生的建筑垃圾应随时有组织的清理运至甲方指定的地点。
10、乙方施工完毕后，应负责对因乙方原因人为损坏的市政公共设施恢复原状，若乙方无能力或未在规定的时间内恢复，由甲方派人修复，费用由乙方承担。
11、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括会议纪要约定内容)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行安排其他单位完成，所发生的费用从乙方工程款中扣减，影响工期的责任由乙方承担。
12、工程竣工验收后，乙方人员和小型设备在离完毕，做到工完场清，并自行承担有关费用。
上海419论坛 13、项目部管理人员必须配置手机，并保持24小时开机，保证施工期间(特别是紧急情况下)的通讯畅通，同时安排节假日及夜间施工值班。
14、负责劳动力的组织、调配及管理。负责办理现场人员的暂住证手续的办理，其费用自理。
上海419论坛 十四、材料、设备供应
1、甲方负责供应采购主体施工用水泥、钢材、商品砼、砂石材料及施工用三大工具，乙方需提 天向甲方递交材料供应计划，设备负责供应塔吊、电梯、混凝土搅拌设备、泵送设备、钢筋加工设备、楼内临时供电用配电箱、电锯，甲乙双方必须履行严格的交接签证手续，乙方必须指定人员清点数量、填写材料交接清单，乙方应有指定代表签名，清单一式四份，其中应交甲方三份。
上海419论坛 2、乙方在施工过程中使用甲方的模板、架管及配件，乙方要负责维修和保养，严禁任意打孔和损坏，如发生打孔和损坏现象，乙方应向甲方赔偿损失，甲方在结算时扣回。
上海419论坛 3、乙方负责工程施工用小型工具，如施工中使用的手推小车、平板振捣器、振捣棒、上水用胶管、配电箱以下的电缆及照明用具等和铁钉、铁丝、脱模剂、垫块、密封条等零星材料其费用已包含在乙方承包费用中。
十五、安全、文明施工
1、乙方在施工过程中必须加强管理，按有关规定采取各项安全保证措施，确保施工安全，否则、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切责任及损失均乙方负责。
2、在集团公司及上级主管部门文明施工检查中，要达到省级文明 工地标准。因乙方原因未达到省级文明工地标准，扣除乙方劳务费总造价的____%作为乙方的违约罚款。
十六、工程移交
乙方应在竣工验收后___日内完成甲方提出的整改内容，并撤出全部施工人员、(除收尾工程所需的以外)，并向甲方递交工程移交书;乙方逾期未向甲方完成上述移交，视同乙方延误工期，乙方承担延误工期的违约责任。
上海419论坛 十七、工程保养详见附件《工程质量保修书》
十八、如遇不可抗力的战争、自然灾害等造成的损失，由甲乙双方在___协商解决
十九、其他
上海419论坛 1、材料进厂后不得擅自运出施工现场或出售，如发现有类似现象出现，甲方将处以乙方其材料价值10倍的罚款，情节严 重上的送交司法部门处理。
上海419论坛 2、甲方负责配备塔吊、电梯、混泥土搅拌设备、泵送设备、卷扬机等专业操作人员并负担费用。
上海419论坛 3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。
二十、合同未尽事宜，由双方按实际情况另行协商解决。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
上海419论坛 联系电话： 联系电话：
工程劳务大清包简单合同 7
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲、乙双方就承建的工方案的相关事项，经协商达成一致意见，为明确责任，相互促进，现依据我国《合同法》有关规定，特签定本合同。
上海419论坛 一、工程名称：
二、施工地点：开工日期：
三、按施工图纸施工：路面总长工单价元。
四、砼路面承包施工范围：
上海419论坛 ①本工程为路面混凝土浇筑施工。
②提供混凝土路面施工的各种设备。
③具体施工范围：搅拌、运料装模、振捣、收面压纹、伸缩缝设置。
上海419论坛 五、甲方负责事项：
上海419论坛 ①提供与混凝土有关的所有施工材料路面买草、盖草及电、水、路三通；提供混凝土材料配比数据。
②提供乙方的生活住所，水电费用。
上海419论坛 ③砼路面浇筑现场用电提供至50米内，搅拌机场地用电、水供给至搅拌机。
上海419论坛 ④甲方现场施工管理人员与业主协调，放线、打桩、路床、整平按业主要求整平后交乙方施工。
⑤搅拌场地与路面浇筑现场最远距离不得超过1500米，如超过1500米甲方应增加运输费用。如转移搅拌场地，甲方承担机械劳务费用。
上海419论坛 ⑥材料质量，砂、卵石杂质过重，水泥“安定性”不合格(龟纹、丝口重则混凝土不成型)业主要求返工，所产生的一切费用由甲方承担。
⑦停工、停工待料所产生的劳务费用由甲方承担。
⑧乙方每天浇筑砼路面成型后交甲方看护、伸缩缝填料。乙方如不按甲方指导的材料配比施工所引起的质量问题由乙方负责。
六、乙方负责事项
①按甲方提供的图纸施工，按甲方提供的混凝土材料配比数据施工，确保施工质量。
②保障施工安全，负责安全生产。
上海419论坛 ③按甲方施工管理人员的指导施工。乙方具体负责搅拌、装模、振捣、收面压纹、伸缩缝的质量。养护由乙方负责。水泥袋子由乙方处理。
④负责提供与混凝土施工有关的'各种设备及施工人员。
上海419论坛 ⑤保证施工工期(如雨天工期顺延)。
上海419论坛 七、付款方式
上海419论坛 ①乙方设备进场，甲方付进场费万元开工。
②以分段付款方式，在施工中以分段付款方式付款。
上海419论坛 ③全砼路面工程浇筑完工，按实收立方米(包括进场费在内)，按合同立方米单价，一次性付清全部余款，施工款付清后，本合同终止。
八、其它事项
上海419论坛 ①工程开工至工程竣工，如有其它部门收费情况，由甲方承担费用。因业主的软路基或坑槽过大，过多所引发的无规则断裂，一千米内允许断裂三块板，如业主要求返工所产生的费用由甲方承担。
上海419论坛 ②未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
上海419论坛 九、本合同一式二份，双方签字生效。
甲方：
乙方：
____年___月___日
工程劳务大清包简单合同 8
甲方：
乙方：
上海419论坛 甲方，其建设项目：建筑面积大约平方米。以后按实际面积计算，经甲、乙双方识图协商后商议拟订如下协议：
上海419论坛 1、乙方承包工程项目及其内容：灰土以上，散水外沿以内1幢楼房全部土建工程项目。按施工图和变更图施工，增加项目按工程量计算。
上海419论坛 2、工程质量：按中国现行施工规范施工、质量达到规范标准，达到合格，工程质量百年大计，甲乙双方要高度重视，要落实专人负责工程管理工作。
3、安全施工，以人为本，甲乙双方认真落实国家安全施工规定，做好安全施工工作，乙方施工人员参与施工人身意外伤害安全保险，资金由甲方购买，乙方明确专人主管安全除患，非安全培训人员不许参与施工，施工认真执行安全技术操作规程，认真做好各种劳动防护工作。杜绝伤亡事故，力争无大小工伤，如施工人员在工地出现一切不安全事故或人员伤亡由乙方自行负责，甲方概不负责。
上海419论坛 4、承包价格及施工费结算：主体框架结构总包价建筑面
5、付款方式：按进度付款。基础完工后一次性付给乙方元整。主体一层封顶后甲方付给乙方人工费元整，主体封顶后按工程的`80%计算付给乙方人工费。工程完工后一次性付给乙方总造价的95%，剩余5%作为质保金，一年后付清。
上海419论坛 6、甲方工作：及时提供施工图和变更图，做好技术交底，及时供应施工材料，机械和脚手架板，安全防护用品，解决好职工住宿，水电供应。
7、节约用料，文明施工：施工模板，方木等多用材料，在施工中，量材使用，做好节约用料，拆除材料及清理按指定地点堆放，落地灰当天清理，及时与新灰混混合使用，更不许过夜，做好节约用料，工完场清，文明施工。
8、乙方组建施工班子：要有1人技术员，给甲方提供施工方案。乙方施工人员隶属项目部管理，工地施工人员务必听从，施工中提出的安全施工问题，工程质量问题务必及时纠正，否则有权停止施工。
上海419论坛 9、遵守项目部各项管理制度，门卫制度，用小型机械，工具防护用品由乙方打条，保管使用，竣工后交回，材料下车由方负责。
10、未尽事宜施工中甲乙双方另议。
11、本合同从签字之日起生效，付完款后合同自动失效。附一：合同签订后乙方交押保证金贰万元，乙方进入工地后退还乙方，如违约甲方不在退还乙方贰万元整。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
上海419论坛 _________年____月____日_________年____月____日
工程劳务大清包简单合同 9
上海419论坛 承包方：________
发包方：__________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。
甲方决定将__公司__工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
上海419论坛 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;
钢筋制作、绑扎分项工程;
上海419论坛 模板制作、安装分项工程;
脚手架搭设作业。
二、本合同期限：
从____年__月起至____年_月止。
上海419论坛 三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良
四、劳务管理费的上缴及付款方式：
上海419论坛 上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付，装修完工前付。
五、乙方的职责
乙方提供相关的'证件及资质，配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责：
1、全面履行__公司与__建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。
并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
上海419论坛 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。
如达不到则按管理费的进行处罚。
上海419论坛 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
承包方：________
上海419论坛 发包方：________
上海419论坛 ________年____月_____日
工程劳务大清包简单合同 10
发包方：____________________(以下简称甲方)
承包方____________________：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商，遵循平等、自愿、公平、公正、互利和诚信的原则。特制定以下条款(双方共同遵守)：
一.工程概况：
1.工程名称：____________________
上海419论坛 2.工程地址：____________________
3.建筑面积：____________________
4.结构类型：____________________
5.工程造价：____________________
二.承包方式：
承包方(乙方)
三.承包范围：
1.开工时间：___年___月___日(以双方确定的开工报告为准)
2.竣工时间：___年___月___日
五.费用标准：
1.劳务费按实际施工建筑面积+─以上/每平方米元(结算单价：)
2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
上海419论坛 3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币500元以内，甲方不另外补份，变更量在500元以上，甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。
上海419论坛 六.履行保证金及劳务人工费及支付：
上海419论坛 1.乙方进场施工在一周内向乙方缴纳进场费人民币伍万元整。
2.乙方在工程施工过程中甲方应及时支付劳务费，。
3.本工程主体全面完成，甲方按总价的95%支付乙方劳务费，以每本月某日进行工程量的结算，次月五日内支付95%人工工资。
4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均150元，技工为每日200元。
5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。
上海419论坛 6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
七.甲.乙方的职责：
1.甲方的`责。
1、提供生活设施：宿舍、食堂、水、电照明。
2、提供机具设备及材料：搅拌机、龙门吊。
3、提供现场工长、技术员、材料员等管理人员。按该项工程进度进行技术交底和安全技术交底，负责进行各工种间的协调;检查、验收工程质量。
4、质量、安全、进度及文明施工要求：乙方会严格按优良工程标准进行技术交底和质量控制，严格按协议工期要求组织施工及检查施工进度，严格按安全管理条例及文明施工十二条标准组织入场和现场监督管理。乙方不能满足甲方工期、质量要求，甲方有权终止合同，并要求乙方无条件退场。(对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。因战争.动乱.自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸.火灾等不可抗力：设计变更和工程量增加;承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;发包人同意工期顺延的其他情况。
5、由于甲方原因造成现场停工、等料甲方按现场人员每人每天补贴人民币150元。
八.现场安全：
1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。
2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。
九、本协议未尽事宜，若有在施工中发生，甲乙双方都应本着实事求是的原由友好协商解决。其它未尽事宜，按公司管理办法执行。
十、本协议从甲乙双方签订之日起生效，工程完工后支付清所有款项之日起自动失效。
甲方：____________________乙方：____________________
上海419论坛 负责人：____________________负责人：____________________
电话：____________________电话：____________________
上海419论坛 ___年___月___日___年___月___日
工程劳务大清包简单合同 11
上海419论坛 发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》的相关规定，依照诚信、平等互利的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。
上海419论坛 一、 工程名称：
上海419论坛 二、 工程地点：
三、 工程承包内容：以甲方提供现有规划设计院有关工程的施工图纸及有关设计交底、图纸会审记录、设计变更通知单等施工。
四、 工程承包方式：本工程施工实行包工方式，包模板制作、安装、拆除、拔钉、搬运、清理、叠堆、楼板顶架装拆，各构件、大样。包质量、包安全及文明施工，包工期。
上海419论坛 五、 承包单价：模板工程人工全部按展开面积计算___元/㎡。(该价格包含铁钉、铁线、项目所有的小型工具，机具、电钻、钻头、插座电缆线;员工安全帽劳保用品及社会福利、医疗保险、工伤事故已包在包工单价内)。
上海419论坛 六、 付款方式：完成地下室甲方按实际面积付人工工资80%，其它按每完成四层付一次工程款，工程量完成后付至总工程款90%。余下款10%在___天 内一次付清。
七、 工期及进场施工人员：地下室至转换层范围内，工作面全面铺开时，每天工作人员必须保证120名，以按期完工，标准层保证每月完成四层框架。
上海419论坛 八、 工程质量：乙方在施工过程中要严格遵守《建筑工程质量检验评定标准》和现行有关施工规范要求进行管理施工，保证工程质量达到合格以上。
九、 文明施工安全生产
1、不准违规作业，若因违规作业出现工伤事故全部由乙方负责。
上海419论坛 2、要做到文明施工，施工现场要保持工完场清，每天产生的建筑垃圾要放到甲方指定的地点堆放。
上海419论坛 3、严格遵守项目部各项规章制度，不准在宿舍黄、赌、毒、打架闹事等，违者每人每次罚款￥1000.00元，情节严重的'交当地派出所处理。
4、在甲方工程款按合同已经支付的情况下，乙方不准拖欠民工工资造成民工闹事，所造成的损失由乙方负责。不准在建筑物周围及楼内大小便，违者一次罚款￥500.00元。
上海419论坛 十、 甲、乙双方责任
1甲方责任
1、提供有关完整施工图一套。
上海419论坛 2、提供施工前生活设施(宿舍、卫生间、用水、用电)。
3、负责协调施工现场各班组施工交叉作业施工。
4、负责协调乙方办理相关证、卡、手续费用由乙方支付。
5、派专业施工管理人员对工程进度、质量安全、文明施工进行督导。
6、项目部需借用乙方技工，人工费每个工日为人民币/天。
7、如乙方无能力履约，严重影响甲方的工期、质量、效益时，有权终止本协议，辞退乙方，余下未付乙方的款作为补给甲方的损失;乙方自己造成的损失全由乙方负责。
2乙方责任
1、熟悉有关图纸内容，如有技术问题或不详部分要及时与甲方施工人员核对。
上海419论坛 2、严格遵守项目部各项规章制度，服从甲方管理人员的统一指挥及调配，配合其他专业队伍在施工过程中的交叉作业。
3、对进场工人要做好班前班后的安全技术交底，在施工过程中按有关施工规范要求进行管理和认真做好自检自修工作。
上海419论坛 4、按时发放民工工资，发放工资须通知甲方管理人员在场监督，并把工资表提交项目部存档。
5、乙方在施工过程中，每安装完一层模板及拆完一层模板，应及时清理所剩楼面材料及垃圾，避免影响下一首工序施工。
上海419论坛 6、乙方代表负责办理一切业务，并非乙方代表授权委托，在经济来往的，甲方不予接洽办理。
上海419论坛 7、如乙方无能力履约，严重影响甲方的工期、质量、效益时，有权终止本协议，辞退乙方，余下未付乙方的款作为补给甲方的损失;乙方自己造成的损失全由乙方负责。
上海419论坛 8、乙方代表组织的工人必须自行资审，组织的工人要有相应的安全知识，专业技能。要自行岗前教育，技安交底。用人不当的要自行清退，要造工人花各册，要一式二份，甲乙双方各执一份，外地户籍的，须到派出所办理暂住证。
上海419论坛 9、属乙方各种原因造成工人闹事，每次罚款乙方人民币壹万元整，在乙方工程款中扣除。
上海419论坛 十一、 违约责任：
1、甲方因自身原因未能按照本合同规定履行责任，乙方有权视情况暂停施工，工期顺延。
2、乙方因自身原因未能按照本合同规定履行责任，经甲方指正及无改进时，甲方有权提前3天通知乙方终止本合同，另定施工班组继续施工因此使甲方蒙受经济或名誉损失一切责任。
1因乙方原因延误工期，从逾期次日起每延误一天，甲方按本合同总造价的由乙方负责，
上海419论坛 2因乙方原因发生质量、伤亡事故或违章而被媒体曝光，甲方按本合同总5‰扣罚乙方。造价5%扣罚乙方。
十二、 本合同甲乙双方发生纠纷应本着实是求事的原则友好协商解决，协商或调解不成时，应在
乙方所在地人民法院申请诉讼解决。
十三、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签完之日起生效，结算付清款项后自行终止。
甲方签字：
身份证号码：
联系电话：
签订日期：
乙方签字：
身份证号码：
联系电话：
签订日期：
工程劳务大清包简单合同 12
甲方：
乙方：
为了确保工程的质量和工期，加强施工现场统一管理协调及配合，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关法律规定，结合本工程具体情况，本着平等互利，相互合作的原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵照执行。
第一条 工程概况
1.1、工程名称：楼工程
1.2、工程地点：
上海419论坛 1.3、(含图纸审查资料﹑设计变更、技术核定单、施工技术方案、现场签证、监理通知等)自基础筏板至工程主体屋面结顶﹑机房﹑飘架等工程的全部工作内容。
第二条、承包方式
上海419论坛 承包方式：按照主体结构建筑面积单价包干，包质量、包工期、包验收﹑包安全及文明施工的承包方式。
上海419论坛 第三条、施工工期
按甲方总体计划要求(各形象控制节点工期计划双方另行签定补充合同)，本工程工期短时间紧任务重，麦收﹑秋种不放假，制定的
上海419论坛 工期目标延期罚款____元/天。如人为原因的情况造成停工，每停一天罚款____元。
第四条、工程质量标准：合格
上海419论坛 国家颁部《建筑工程质量验收规范》合格等级为基础，依据由政府质检部门、建设单位工程部﹑工程建设监理公司﹑甲方项目部等验收合格为准。
上海419论坛 第五条、合同单价及其计算方法
上海419论坛 5.1元/ ㎡(承包范围内不存在零星借工)。
5.2、建筑面积包干单价均包括以下部分：
上海419论坛 一、工程内容：按照设计的主体结构施工图内的全部施工内容和建筑图人防图构造部分预留的主体二次施工。
5.2.1、结构施工图纸内的钢筋工程制作加工(包括、调直延伸)、绑扎﹑钢筋对焊﹑机械连接的加工配合和安装，建筑施工图纸构造部分预埋预留插筋，现场半成品运输。
5.2.1、后浇带60天后的修整及绑扎。
5.2.2、现场三级配电箱用电操作和管理。
上海419论坛 二、其它包干内容
5.2.3﹑负责分部分项钢筋工程验收。
5.2.4、施工条件创建、各工序协调组织配合，现场主体施工材料进场卸车、分类堆码标识、成品和半成品检查、防雨防潮等成品保护。
上海419论坛 5.2.5、现场安全文明施工及形象、现场钢筋加工安装，施工现场钢筋原材费料，楼层钢筋清理、生活垃圾清理，并要工完场清。
5.2.6﹑建筑楼层超高费、乙方人员调遣费、延时加班费、法定节假日加班费及劳保、福利、冬雨季施工费、材料二次倒运费、管理费等全部费用。
5.3.1、钢筋工程质量缺陷和质量通病的修整等全部内容。
上海419论坛 5.3.2、本工程塔吊，施工电梯基础钢筋全部内容。
5.5、工程量计算
上海419论坛 5.5.1、按照《河南省建筑与装饰工程量清单计价20xx》的建筑面积规则计算。
第六条 双方责任与义务
甲方责任与义务
上海419论坛 6.1、负责工程技术、质量、安全文明施工、总工期和形象节点进度管理，分部分项工程施工的技术交底和安全交底，监督、检查工程质量和文明施工。
6.2、提供本合同约定机具机械。
6.3、负责现场施工材料、构件的供应和调配，向乙方提供设计施工图纸、施工进度计划、设计变更和经建设单位、监理批准的施工方案，并进行施工质量、施工要求的技术交底。
上海419论坛 6.4、组织乙方人员进行安全施工、现场管理规章制度教育(包括建设单位的各项管理规定)以及防火教育，协调现场各专业承包单位之间关系。
上海419论坛 6.5、有权对不符合施工要求的作业人员清退(以书面通知乙方)，对施工中由于乙方原因导致的一切责任和损失有权采取相应的经济制裁和处罚，必要时可终止合同，乙方无条件退场并承担损失。
6.6、在施工期间，因乙方原因不能达到关于安全文明、质量和工程形象进度等要求，并经多次督促仍无实质性成效时，甲方有权清退乙方出场，且在办理结算时考虑上述因素。
上海419论坛 6.7、负责按照合同相关规定，对乙方已完工程进行检查、验收合格后，办理工程量确认单，按照合同和工程量确认单进行承包工程结算。
乙方责任与义务
上海419论坛 6.8、乙方人员必须服从甲方的统一管理，应遵守甲方(包括建设单位)现场的各项管理规定和规章制度，服从和配合甲方有关人员的`监督、检查、管理，并及时向甲方提供有关资料，同时必须遵守地方政府管理部门的各项规定，发生违法违纪现象，除承担法律责任外，并进行经济处罚。
上海419论坛 6.9、在施工期间必须完全履行合同，如果未能按合同规定组织人员进场或中途因各种原因退场给甲方造成工期拖延等损失，乙方应承担违约责任并赔偿给甲方造成的经济损失。
6.10、乙方项目部应每月﹑每周报材料进度计划，向甲方报工程主要材料钢筋﹑扎丝﹑垫块﹑马蹬等材料计划，报施工进度计划。
6.11、乙方负责机械的正常施用，维修与保养。
上海419论坛 6.12、因施工质量、工程进度、安全文明等达不到甲方的要求，
6.13、负责作业面钢筋半成品清理和主体施工的钢筋废料清理等。
第七条 质量验收
7.1乙方在施工过程中要严格按照施工规范规定、施工图纸设计、批准的施工方案、设计变更等组织施工，保证工程质量和各项技术措施得到落实。对已完的分部分项工程必须实行“三检制”，分项工程未经甲方质检部门和监理验收通过，乙方不得进行下道工序施工。工程完工后，由政府质检部门、甲方及监理组织验收评定工程质量等级。
7.2、乙方承诺本工程质量达到合格标准。如因乙方原因达不到合格标准，由乙方负责无条件返工，并承担返工发生的一切费用。返工后仍达不到约定条件又无技术保证时，甲方将立即终止合同，并责令乙方退场，除不予以结算外，并处扣罚返工发生的其他费用。
第八条 安全文明施工
8.1、乙方施工人员进场应及时提交本人身份证，并办理工伤事故保险。
8.2、乙方进场施工时，由甲方负责对施工人员进行严格的安全施工进场教育，要求全体施工人员参加学习。乙方必须认真学习和贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》和相关部门的安全生产法规和条例，进场人员必须正确配戴安全帽，高空作业必须正确佩带安全带，
8.2、必须杜绝重大伤亡事故发生。施工中如乙方人员发生工伤事故，属甲方原因由双方协商做一次性处理(10000元以下自行解决)乙方原因发生事故，乙方自行解决。
8.3、乙方要对施工作业人员进行安全防火教育，特别是对易燃物品附近在作业要时进行防火隔离防护和专人值班巡视，防止火花溅落引发火灾：下班时要进行检查和清理，防止火花隐患造成火灾。
8.4、乙方施工时要安全文明施工，工完场清，随时保持现场整洁，因乙方不能做到或不能完成施工场地清洁卫生的，甲方委派其他人员进行清理，费用由乙方承担。
上海419论坛 第九条 材料使用与管理
9.1、甲方提供工程周转材料及加工机械，乙方负责材料机械进场卸车。
9.2、因乙方施工或管理不当发生的工程材料机械损坏、丢失、超耗及现场浪费，甲方对乙方进行相应处罚。材料的损耗率控制在钢筋2%。
9.3、施工期间乙方领用甲方的各种材料要按照规定妥善保管、 保证现场材料无浪费、不凌乱、不丢失;堆放规矩有序，分类
上海419论坛 第十条 工程劳务费支付方式
10.1、本劳务分包合同的付款，采用分期支付工程款的方式。
10.2、具体支付工程款时间节点：
第十一条 违约、争议
11.1、执行合同中如一方违约，由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。
上海419论坛 11.2、若合同履行中发生争议，双方按照实事求是互谅互让的原则协商解决。
上海419论坛 第十二条 处罚规定
12.1、发现未戴安全帽进入施工现场每人罚款50元，楼层验收因钢筋绑扎原因不能一次通过的罚款___元
第十二条 其他
12.1、本合同签定后，补充合同和甲方下发的各种管理规定、通知与本合同有同等的效力。
上海419论坛 12.2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
上海419论坛 ____年___月___日
工程劳务大清包简单合同 13
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议：
一、 工程名称，地点，承包范围
上海419论坛 1、 工程名称：盛捷公寓
2、 工程地点：卢湾区，济南路8号
上海419论坛 3、 标准层施工：二幢计51层
上海419论坛 4、 工程内容：弱电配管工程
5、 工程承包单价：每层捌仟元正
6、 工程承包总价：肆拾万捌仟元正
上海419论坛 二、 工程质量：
工程质量必须符合国家施工验收规范。
三、 材料供应
1、在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)
上海419论坛 2、甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的'人工，由甲方承担。(人工单价为每天120元计)
上海419论坛 3、乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。
四、施工现场的安全
1、乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。
2、乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所发生的安全事故，由乙方自己负责。
五、付款方式
上海419论坛 1、乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。
上海419论坛 2、余款按实际工程量于春节前结清。
上海419论坛 六、设计图纸和技术资料
甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。
七、其它
上海419论坛 1、属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。(人工单价为每天120元计)
2、如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。
3、如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。
本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。
上海419论坛 甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
上海419论坛 代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
工程劳务大清包简单合同 14
上海419论坛 甲方：______________________
乙方：______________________
上海419论坛 遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程项目实际情况，明确甲、乙双方责任、权利与义务，确保工程安全、质量、进度、文明施工等达到现行规范、标准要求，经双方友好协商，拟定以下合同条款，在完全自愿和理解本合同条款的情况下，双方签订本合同及《安全生产责任书》，并共同遵守履约。
一、承包方式：
单包钢筋作业人工费及辅助材料、机具设备、用具、低值易耗品等。
二、承包内容及工作范围：
主要包括：
上海419论坛 1、钢筋放样，经甲方项目技术负责人或钢筋分项工长审核签字后方可交给制作工人，按甲方进度要求提出合理的材料需用计划；
2、盘元钢筋的调直、切断；
3、场内钢筋进出加工房的上下车、解捆、运输（包含人工搬运，10米内）、分类堆码；
4、钢筋制作、下料、成型、安装、绑扎、对焊、竖焊、窄间隙焊、校正、杂物清理；
上海419论坛 5、钢筋马凳、S钩及技术措施内的钢筋制作与绑扎；
上海419论坛 7、混凝土浇捣时派专人负责守护，保证钢筋位置准确；
上海419论坛 8、加工各种试验所用的钢筋，保证焊接的钢筋质量合格；
上海419论坛 9、按甲方现场要求文明施工，现场内钢筋堆码整齐，保持加工房清洁卫生，废料及时清理，大于300mm长度的HRB335、HRB400钢筋及大于500mm的HPB235钢筋必须在施工过程中使用完，多余钢筋及时回收分类堆放、场内运输、上车等所有工作；
上海419论坛 10、钢筋工程所需的用具、辅助材料、低值易耗品，包含断线钳、扎钩、扎丝、手套、雨衣、绝缘雨鞋、安全帽、安全带等，辅助钢筋工程施工的一切设备
11、单项工作自检及配合甲方项目部和有关单位的检查，钢筋工程的隐蔽验收，等施工过程的各工序配合；
上海419论坛 12、钢筋损耗控制在1%以内（按定额计算）。
三、人员管理：
上海419论坛 1、乙方人员由乙方负责管理教育，并配备专人管理（治安消防管理人员名单上报项目部质安办公室），甲方有权监督检查所有进场施工人员，乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。乙方服从项目部的统一指挥、安排，做到安全文明施工，严格遵守项目部的各项规章制度，如因人为造成工程质量、安全等方面因素受到有关部门处罚、媒体报道，对公司形象造成负面影响的，乙方负责挽其回影响，并赔偿_____万元经济损失。
上海419论坛 2、本工程在施工阶段乙方人员必须按甲方的进度要求完成其工作量操作，人员根据工程要求及时调整保证在15人以上，管理人员在1人以上，此管理人员在现场负责检查、指挥，不能直接从事钢筋制作安装，必须设1人专门负责安全生产、文明施工管理，设1人专门负责质量检查，如达不到要求，甲方将给予扣除钢筋基础部分人工费的_____%作为经济处罚。
3、进场时，班组长必须将上岗人员名单、身份证复印件、“三级教育卡”、劳动用工合同，在上岗之前交到项目部质安员处归档。上岗人员必须年满18周岁以上，55周岁以下，严禁使用童工及伤残、生病人员，班组人员上班每日必须打卡管理。
4、为保证工人的饮食卫生，各作业组人员必须在项目部食堂就餐，如非食堂就餐出现食物中毒等现象，甲方概不承担任何责任。
5、工程承包人及班组长每周必须按时参加甲方的工作例会，如缺席按_____元/次，迟到_____元/次进行处罚。
四、承包单价：
上海419论坛 人工费、辅助材料费、加工机械费、低值易耗费、安全文明施工增加费、合同工期内质量、进度达标奖金、工人劳保福利、保险费、暂住证、计划生育证、劳务税金、班长带班费、零星工程补助费等综合费用，此单价为包干价在施工期内不再进行调整。
注：面积按09清单计价定额建筑面积计算规则计算。
五、工期及质量要求（必须严格按照施工规范进行施工）：
1、本工程总体施工进度紧、质量要求高，要求乙方全体施工人员要有吃大苦、耐大劳的精神，在甲方现场工长的统一调配下，按总体工期的进度计划按时、保质、保量、安全的完成本项工程任务。
上海419论坛 2、桥梁主体总体施工工期为天。
上海419论坛 3、乙方必须严格按照签定的合同工期及施工中甲方的周进度计划及时组织安排技术力量和劳动力。若因农忙或其他人为因素不能按时完成，拖延一天乙方向甲方支付违约金_____元，以此类推。
上海419论坛 4、若有人力不可抗拒的因素不能按时完成合同工期，应由甲方现场工长签工期顺延起止单，否则按第3条执行。
5、钢筋施工过程的所有工序，严格按国家现行的施工规范及操作规程执行，做到层层把关，达到设计和施工质量验收规范要求。
6、要求乙方全体施工人员必须具有有强烈的规范意识和质量意识，施工过程中应加强工人素质教育，对屡教不改者甲方有权要求其无条件退场。
7、钢筋工程中保证项目及基本项目严格按规范把关，实测项目必须在允许偏差范围内，主体结构验收整体必须达到_____%以上。造成隐蔽验收不合格，每次乙方向甲方支付违约金￥_____元。整改不合格者，按_____%递增交纳违约金。
8、钢筋绑扎成型后，做好成品保护尤其重要。在砼浇筑过程中乙方必须派专人看守修复，此人必须具有高度责任心保证其成型质量。如果扫描钢筋保护层不合格，乙方承担所发生的全部费用，并向甲方支付违约金_____元/次。
9、做好各班组施工期间的互相配合，不得破坏其他班组的工作成品。
六、付款方式：
1、甲方按月支付乙方劳务费，乙方每月_____日前将本月所完成的工程量报甲方，经甲方审核确认，于次月_____日前按确认工程量的_____%支付。（每月的劳务费在现场办公室发放，乙方在甲方的监督下支付给各班组务工人员后方可离开，发放时不在的人员应由代领人提供委托单，已领取工资的人员应提供相关凭据。）
上海419论坛 2、工程竣工验收合格后，甲乙双方在_____日内完成结算，乙方应积极配合结算工作，_____日内按结算工程量的_____%支付乙方。
3、支付方式为：现金支付时，必须提供劳务费确认单、工资表及现金发放时照片；每次付款时提供劳务发票。劳务发票统一由诚挚劳务公司出具，税费_____%由甲方代扣代缴。
4、中途因乙方管理不善，而拖延工期，项目部将勒令退场或自动退场，按实际完成工程量决算其产值，如中途拖延周进度计划工期，除承担每天____元的罚款外，还应承担甲方派人支援的人工工资，最终结算程序按签字齐全的收方单结算。
七、质量、人工保证金：
上海419论坛 班组在签订合同时，应向项目部交纳_____/万元的质量、人工保证金，以确保工程的.顺利进行，保证金在工程主体验收合格后第六次付款时一并退还。
八、安全管理：
上海419论坛 1、乙方人员进入施工现场必须正确佩戴好安全防护用品，加强工人进场安全教育，提高自身安全意识，做好班前安全活动，书面资料每周交甲方存档。
2、特种作业人员必须持证上岗，正确使用加工机械及机械用电，所有机械必须保证安全、正常运转，每台机械必须出具检验合格证，上交项目部质安科备查。必须配备专职焊工、电工，焊工、电工必须持有效特种作业证，上交项目部质安科备查。
3、安全防护用品如安全带，安全帽，绝缘手套等由乙方自行购置，安全帽、背心由项目部统一购买，费用由乙方承担。
上海419论坛 4、若因乙方人员操作不当造成安全事故，一切损失均由乙方自行负责。
5、若一般的人身安全意外事故，费用在_____元以下全部由乙方负责（包括误工费、生活营养费、护理费、赔付等费用），费用在_____元以上的医疗费用凭相关证明，按责任划分费用协商解决。
上海419论坛 6、不允许私自撤除安全防护、警示标志装置，不允许私自乱拉乱接，所有设备由专人操作和负责，不允许无关人员任意使用，每个工人的工作内容必须定员定岗。
九、规章制度：
甲方制定的规章制度，乙方必须认真遵照执行。
1、乙方人员在施工过程中不听从甲方现场工长指挥、安排者，除对其进行教育外，乙方每次向甲方支付违约金_____～_____元；屡教不改者，甲方有权单方面终止合同，由此造成的损失由乙方自负。
上海419论坛 2、乙方班组长要有很强的时间观念；开会第一次迟到，给予口头警告，以后迟到则罚款_____元/次。
3、乙方人员严禁在施工现场随地大小便、私拉乱接电源、随便拆除临边防护，禁止在生活区使用电饭煲、电炉等做饭，酒后禁止上班、禁止男女混住一室等，如发生违纪行为，乙方向甲方支付违约金________元/每次。
上海419论坛 4、乙方人员要有强烈的材料节约意识，若发现有意浪费钢材或其他建筑材料，甲方将按钢材及等值其他建筑材料原值_____%向乙方收取违约金。
5、乙方人员如在施工现场、生活区内发生打架、斗殴事件，每一次向甲方支付违约金________元，情节严重者，送司法机关追究其相关法律责任。
上海419论坛 6、乙方人员若有偷盗行为发生，甲方拒付乙方承包范围内的所有人工费，并将当事人送司法机关追究其相关法律责任。
7、乙方人员严禁在工地食堂无理取闹，若认为食堂管理不善，应立即报告项目管理人员解决，若无端闹事，乙方向甲方支付违约金________/次。
8、乙方在承包范围内的工作面若不能满足甲方的工期要求，甲方有权借调其他钢筋班组参与施工，费用按合同价的_____倍在乙方人工费中扣除，如零星钢筋（包括建筑钢筋）未能按合同完善，甲方将剩余部份的工程量乘以承包单价的5倍，在乙方人工费中扣除补助共他借调班组。
9、乙方人员应切实做到文明施工，加工房材料堆码整齐，规格分类清晰，每天做到：工完料尽场地清，作好收尾工作。
十、争议：
上海419论坛 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方可向仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。
十一、合同生效与终止：
1、本合同一式四份，经甲、乙双方负责人签字生效，具同等法律效应，甲、乙双方各持两份。
上海419论坛 2、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
上海419论坛 本合同未尽事宜，双方协商解决。
上海419论坛 甲方：______________________
上海419论坛 乙方：______________________
上海419论坛 ____年____月____日
上海419论坛【工程劳务大清包简单合同】相关文章：
大清包劳务合同03-11
建筑工程劳务大清包施工合同通用02-22
大清包劳务合同7篇03-11
大清包劳务合同(7篇)03-11
工程劳务清包简单合同范本（精选5篇）11-09
建设工程劳务合同清包通用12-23
建筑工程劳务清包简单的合同（通用15篇）09-05
清包劳务合同07-26
大清包劳务合同(汇编7篇)03-11